Dernière mise à jour :
26 novembre 2024
ULTRALYTICS CONDITIONS DE SERVICE POUR LES LICENCES DE LOGICIELS D'ENTREPRISE
Le présent contrat de licence de logiciel d'entreprise (le " contrat ") est conclu entre le licencié (le " client " ou le " licencié ") et Ultralytics Inc. (la " société "), une société du Delaware dont les bureaux sont situés à 5001 Judicial Way, Frederick, MD 21703 États-Unis, (chacune des " parties " et collectivement les " parties ") à compter de la date d'entrée en vigueur. La date d'entrée en vigueur du présent contrat est la date à laquelle le détenteur de licence accepte les conditions générales ou la date de passation du bon de commande, selon la première éventualité.
En achetant une licence d'entreprise et en acceptant les présentes conditions de service, le titulaire de la licence reconnaît avoir lu, compris et accepté d'être lié par les conditions de service de Ultralytics pour les licences de logiciel d'entreprise dans leur intégralité. Ces conditions régissent l'accès et l'utilisation par le licencié des logiciels et des services de l'entreprise.
Dans le cadre de cet accord, les termes suivants ont les significations spécifiques suivantes :
La société accorde au titulaire de la licence une licence non exclusive et non transférable d'utilisation du logiciel, ainsi que de la documentation qui l'accompagne, pendant la durée de la licence.
Sauf dans les cas expressément autorisés dans le présent contrat, le titulaire de la licence ne doit pas, et ne doit pas permettre à un tiers de :
Sauf indication contraire dans le présent contrat, tous les logiciels inclus dans le présent contrat ainsi que toute la documentation incluse dans lesdits logiciels sont fournis " en l'état ".
La société fournira au titulaire de la licence l'accès aux mises à jour du logiciel et à l'assistance pendant la durée de la licence, sans frais supplémentaires :
En contrepartie de la licence accordée par la société en vertu du présent contrat, le licencié accepte de payer à la société les frais annuels, plus les taxes applicables, pour le logiciel fourni en vertu du présent contrat. Les frais annuels seront décidés soixante (60) jours avant chaque date de renouvellement, comme spécifié dans la section Définitions. Le paiement est dû dans les trente (30) jours suivant la date d'entrée en vigueur. Passé ce délai, une pénalité de retard d'un pour cent et demi (1,5 %) est appliquée.
Ce contrat débutera à la date d'entrée en vigueur pour une période d'un (1) an, et sera automatiquement renouvelé pour des périodes d'un (1) an (la période initiale et toutes les périodes de renouvellement constituant collectivement la "durée de la licence") et facturé les frais annuels, à moins que l'une ou l'autre des parties ne fournisse un avis écrit de non-renouvellement au moins quarante-cinq (45) jours avant la fin de la durée de la licence en cours. Le compte de carte de crédit du Licencié (ou tout autre compte de méthode de paiement) sera débité sans autre autorisation du Licencié, en l'absence de l'avis écrit de non-renouvellement susmentionné. Nonobstant ce qui précède, la société se réserve le droit de résilier le présent contrat à tout moment si le titulaire de la licence ne respecte pas l'un des termes et conditions du présent contrat, et que ce manquement n'est pas corrigé dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis écrit de la société.
Dans le cas où le licencié ne renouvelle pas la licence à la résiliation ou à l'expiration du présent contrat, les dispositions suivantes s'appliquent :
La propriété du Logiciel et de la Documentation, y compris tous les droits d'auteur, brevets, secrets commerciaux et autres droits de propriété connexes, sont et resteront la propriété exclusive de la Société. Le Titulaire de la licence conserve la propriété de toute version personnalisée ou modification du Logiciel effectuée par le Titulaire de la licence, ainsi que de tout modèle formé personnalisé créé par le Titulaire de la licence à l'aide du Logiciel. La société se réserve tous les droits qu'elle n'a pas expressément accordés au titulaire de la licence en vertu du présent contrat. Il n'existe aucun droit implicite.
Les parties conviennent de protéger les informations confidentielles de l'autre partie en faisant preuve d'une attention au moins raisonnable et d'éviter la divulgation de toute information confidentielle. Dans la mesure où l'une des parties est tenue par la loi de divulguer les informations confidentielles de l'autre partie, la partie divulgatrice doit procéder à cette divulgation, à condition qu'elle notifie rapidement l'autre partie de cette exigence avant la divulgation (dans la mesure permise par la loi), et qu'elle coopère raisonnablement, à ses propres frais, en ce qui concerne les efforts visant à éviter et à limiter la divulgation. Sur demande raisonnable de l'une des parties, l'autre partie renverra, supprimera ou détruira toutes les informations confidentielles de la partie requérante et le certifiera.
À l'exclusion d'une violation du présent contrat, l'une ou l'autre des parties ne sera pas responsable envers l'autre partie des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs ou du manque à gagner découlant du présent contrat ou s'y rapportant. La responsabilité totale et globale de chaque partie envers l'autre partie découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci, que ce soit dans le cadre d'un contrat, d'un délit (y compris la négligence), de l'équité ou d'un autre motif juridique, ne doit pas dépasser les frais payés ou payables par le détenteur de la licence en vertu du présent contrat. Les limitations de responsabilité énoncées dans la présente section ne s'appliquent pas aux cas de négligence grave, de faute intentionnelle ou à toute autre exception requise par la loi applicable.
La société déclare et garantit qu'à sa connaissance, le logiciel et la documentation fournis au titulaire de la licence en vertu des présentes n'enfreignent aucun droit de propriété intellectuelle ou autre droit d'un tiers. En cas de réclamation, de poursuite ou de procédure contre le titulaire de la licence découlant d'une violation présumée des droits de propriété intellectuelle ou d'autres droits d'un tiers, la société doit, à ses seuls frais, défendre ou régler cette réclamation, cette poursuite ou cette procédure et indemniser et dégager de toute responsabilité le titulaire de la licence contre les dommages et les coûts accordés dans ce cadre, à condition que le titulaire de la licence notifie rapidement la société par écrit de cette réclamation, de cette poursuite ou de cette procédure et fournisse une coopération raisonnable dans la défense de celle-ci. Cette indemnité ne s'applique pas à toute réclamation dans la mesure où elle découle de modifications apportées au logiciel ou à la documentation par le titulaire de la licence ou un tiers.
Les deux parties acceptent de défendre, d'indemniser et de dégager l'autre partie de toute responsabilité en cas de dommages, d'injonctions, de réclamations, de jugements, de responsabilités, d'amendes, de coûts, de dépenses, de pénalités ou de pertes résultant de la réclamation ou de l'action d'un tiers à la suite d'une violation par cette partie de l'une des dispositions du présent accord. Cette obligation d'indemnisation survivra à la résiliation ou à l'expiration du présent accord.
Aucune des parties ne peut céder le présent accord, ou les droits et obligations qu'il contient, à un tiers sans le consentement écrit préalable de l'autre partie, lequel consentement ne doit pas être refusé ou retardé de manière déraisonnable. En cas de cession, le présent accord lie les successeurs et ayants droit respectifs des parties. Nonobstant ce qui précède, chaque partie est autorisée à céder sans obligation de consentement ou de préavis à toute société affiliée, ou en cas de vente de la totalité ou de la quasi-totalité de ses actifs, de fusion, d'acquisition, de réorganisation d'entreprise, de changement de contrôle ou de toute autre transaction similaire impliquant cette partie (que cette partie soit ou non l'entité survivante).
Si un terme, une clause ou une disposition des présentes est jugé(e) invalide ou inapplicable par un tribunal compétent, cette invalidité n'affectera pas la validité ou l'application de tout autre terme, clause ou disposition.
Le statut des parties en vertu des présentes est celui d'entrepreneurs indépendants et non d'employés ou d'agents de l'autre partie. Chaque partie est une entreprise indépendante et responsable de ses propres coûts et dépenses, y compris ceux liés aux impôts sur le revenu fédéraux, étatiques et locaux, aux impôts sur le chômage et à l'indemnisation des travailleurs, à l'assurance responsabilité civile, et y compris le dépôt de toutes les déclarations et rapports et le paiement de toutes les évaluations, taxes et autres sommes exigées par leur entreprise.
La renonciation de l'une ou l'autre des parties à toute violation ou à tout manquement à l'application de l'une des conditions du présent accord à un moment donné n'affecte, ne limite ou ne renonce en aucune façon au droit de cette partie par la suite d'appliquer et d'obliger au strict respect de chaque condition du présent accord.
Le présent accord est régi et interprété conformément aux lois substantielles de l'État du Delaware aux États-Unis, sans égard aux conflits de lois, et tous les litiges découlant du présent accord ou s'y rapportant doivent être portés et résolus uniquement et exclusivement devant le tribunal de l'État situé dans le Delaware.
À tout moment, les deux parties peuvent contracter sans limitation avec d'autres entités qui fournissent des services similaires à ceux qui seront fournis par la société au titulaire de la licence.
Le présent accord met fin et remplace toutes les ententes ou tous les accords antérieurs sur l'objet du présent accord. Le présent accord ne peut être modifié que par un autre écrit dûment signé par les deux parties.